ООО «НФ-ПАНЕЛЬ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Никольского Александра Константиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________ ________________, действующего(-ей) на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить Товар (далее – «Товар») в соответствии с настоящим Договором и Спецификациями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Базис поставки Товара: ассортимент, количество, цена, сроки, адрес поставки и условия доставки согласовываются Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Стороны пришли к соглашению о возможности применении электронного документооборота (далее – «ЭДО») в рамках настоящего Договора поставки (далее – «Договор») к следующим документам (далее – «документы»): Счетам-фактурам, Товарным накладным, Актам оказанных услуг, Универсальным передаточным документам (УПД), Договору, Спецификациям, Дополнительным соглашениям, Приложениям к Договору с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – «УКЭП»).

Все переданные и принятые электронные документы (далее – «ЭД») хранятся непосредственно в системе электронного документооборота и защищены в соответствии с правилами оператора ЭДО. Срок хранения ЭД – 5 лет.

2. Цена и порядок расчетов.

2.1. Цены на Товар устанавливаются Поставщиком и согласовываются Сторонами в Спецификациях. Оплата счета либо подписание Спецификации подтверждает согласие Покупателя с ценой, ассортиментом и количеством Товара. Цена на Товар включает НДС в размере, установленном законодательством РФ, стоимость тары (упаковки). Цены, согласованные в Спецификации/Счете, фиксируются исключительно при условии получения Поставщиком от Покупателя оплат/доплат в сумме и сроки, установленные Спецификацией/Счетом, а также при условии получения Поставщиком от Покупателя скан-копий подписанных Сторонами настоящего Договора и Спецификации и предоставления Покупателем Поставщику чертежей на Товар (если предоставление таковых предусмотрено Спецификацией/Счетом) в установленные сроки. В случае нарушения Покупателем указанных в настоящем пункте условий, Поставщик вправе изменить цены, согласованные в Спецификации/Счете в одностороннем внесудебном порядке. При согласии Покупателя с измененными ценами Стороны подписывают дополнительное соглашение в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента изменения Поставщиком цен.

Несогласие Покупателя с новыми ценами и/или уклонение/отказ Покупателя от подписания дополнительного соглашения об изменении цен в установленный срок подразумевается Сторонами как односторонний отказ от исполнения обязательства, независимо от направления или ненаправления отдельного уведомления о таком отказе. Поставщик после подписания Спецификации/выставления Счета производит/может произвести приготовления к производству Товара (закупить необходимое сырье и материалы и т.п.), расходы на которые Покупатель обязуется компенсировать в случае отказа от исполнения обязательств по Спецификации/Счету, при этом Поставщик вправе вычесть сумму своих затрат/расходов из суммы предоплаты (при ее наличии), а при превышении таких затрат над суммой предоплаты Покупатель обязуется компенсировать Поставщику соответствующую разницу.

2.2. Оплата Товара осуществляется Покупателем путём перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика платежными поручениями. Иные способы оплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации, согласовываются Сторонами дополнительно.

2.3. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.4. Порядок оплаты согласовывается Сторонами и устанавливается в соответствующей Спецификации к настоящему Договору.

3. Условия поставки.

3.1. Поставка Товара осуществляется по письменным заявкам Покупателя отдельными партиями в соответствии с условиями, согласованными Сторонами в Спецификациях. Срок поставки/изготовления не начинает течь, если Покупателем не предоставлены Поставщику скан-копии подписанных Сторонами настоящего Договора и Спецификации, которые должны быть предоставлены Покупателем Поставщику не позднее 10 (Десяти) дней с даты Договора/Спецификации, а также срок не начинает течь, если Покупателем не предоставлены чертежи на Товар (если предоставление таковых предусмотрено Спецификацией/Счетом) в течение 10 (Десяти) дней с даты Спецификации/Счета.

3.2. Заявка Покупателя подтверждается Поставщиком в 3-дневный срок от даты ее получения посредством электронной связи. При отсутствии подтверждения заявка считается отклоненной.

3.3. Поставка Товара, по согласованию Сторон, возможна на следующих условиях:

- самовывоз Покупателем со склада Поставщика;

- доставкой транспортом Поставщика по реквизитам, указанным Покупателем;

- доставкой груза Грузоперевозчиком.

Согласование условий доставки Товара производится Сторонами на каждую поставляемую партию Товара в Спецификациях и заявках Покупателя.

3.4. Качество и упаковка Товара должны соответствовать требованиям ТУ завода-изготовителя. Покупатель самостоятельно знакомится с документацией на Товар, размещенной на сайте Поставщика.

3.5. Датой поставки и моментом перехода права собственности и риска случайной гибели на Товар от Поставщика к Покупателю является:

- при самовывозе Покупателем Товара со склада Поставщика – дата погрузки Товара в транспортное средство Покупателя (Грузоперевозчика), что подтверждается отметкой в УПД/ТТН;

- при поставке автотранспортом Поставщика или Грузоперевозчиком – дата получения Товара Покупателем, что подтверждается отметкой в товарно-транспортной накладной.

3.6. Покупатель принимает Товар и проверяет его по ассортименту, количеству и качеству (визуально определяемые дефекты, кроме скрытых дефектов) в день поставки Товара.

Если при приемке будет обнаружено несоответствие ассортимента, количества, качества (визуально определяемые дефекты) Товара условиям настоящего Договора и соответствующей Спецификации, а также накладным, Покупатель делает соответствующую отметку в ТТН, а также составляет акт (далее – «Акт») с соблюдением правил, регулирующих деятельность транспорта, за подписью Грузоперевозчика (водителя), который является юридическим основанием для предъявления претензии Поставщику или транспортной организации, доставившей Товар.

Для фиксации выявленных внешних дефектов Покупатель обязан произвести фотографирование внешних дефектов (на машине – до разгрузки и крупным планом), о чем сделать отметку в вышеуказанном Акте. Один экземпляр Акта выдается на руки водителю, доставившему Товар. Данный Акт отправляется вместе с Рекламацией в соответствии с разделом 4 настоящего Договора. После надлежащей приемки Товара в соответствии с условиями настоящего пункта Договора, что подтверждается подписанием Покупателем УПД/ТТН, приемка считается окончательной, и Покупатель не вправе предъявлять Поставщику претензии по ассортименту, количеству и качеству, за исключением скрытых дефектов по качеству.

3.7. Покупатель обеспечивает/производит выгрузку Товара собственными силами и средствами по адресу поставки Товара, указанному в Спецификации.

3.8. При отгрузке Товара Поставщик обязан передать Покупателю следующие документы:

- УПД (универсальный передаточный документ);

- ТТН (при отгрузке Товара Грузоперевозчиком Поставщика).

По умолчанию при отгрузке Товара Поставщик оформляет УПД.

По предварительной письменной просьбе Покупателя Поставщик оформляет вместо УПД товарную накладную по форме ТОРГ-12, счёт-фактуру на отгруженный Товар, а также акт оказанных услуг (при доставке транспортом Поставщика или Грузоперевозчиком Поставщика).

3.9. По окончании приемки Товара по количеству, ассортименту и качеству (кроме скрытых недостатков) Покупатель уведомляет Поставщика о принятии Товара посредством направления электронной связью копии товарно-транспортной накладной и УПД, подписанных Покупателем.

Под отдельной партией Товара понимается Товар, переданный Поставщиком Покупателю по одной УПД/ТТН.

3.10. В течение 5 (Пяти) дней с момента получения документов от Поставщика Покупатель обязан отправить Поставщику:

- УПД или товарную накладную по форме ТОРГ-12, подписанную УКЭП, либо оригинал на бумажном носителе, подписанный и скреплённый печатью;

- акт оказанных услуг (при доставке транспортом Поставщика или Грузоперевозчиком Поставщика), при условии передачи Товара по товарной накладной по форме ТОРГ-12, подписанный УКЭП, либо оригинал на бумажном носителе, подписанный и скреплённый печатью;

- оригиналы Договора и Спецификации, подписанные УКЭП, либо на бумажном носителе, подписанные и скреплённые печатью.

3.11. Разгрузка Товара, поставляемого транспортом Поставщика или Грузоперевозчиком, включая оформление документов, должна быть произведена Покупателем не позднее, чем через 2 (Два) часа с момента прибытия транспорта на склад Покупателя. О времени прибытия и убытия транспорта Покупатель обязан сделать отметку в путевом листе и отгрузочных документах. Простой транспорта сверх указанного времени оплачивается Покупателем согласно выставляемых Поставщиком счетов.

3.12. Покупатель обязан обеспечить безопасные и доступные подъездные пути к месту доставки, погрузочно-разгрузочные площадки в исправном состоянии, обеспечивающем беспрепятственное и безопасное движение, необходимое маневрирование автомобилей.

3.13. Покупатель обязуется выдать лицу, получающему Товар, доверенность на получение Товара (подписанную уполномоченным лицом и скрепленную печатью организации), а также обеспечить подписание уполномоченным лицом УПД. В УПД указывается номер, дата выдачи доверенности, должность и фамилия представителя Покупателя.

Покупатель (Грузополучатель) уведомлен и согласен, что Поставщик не производит юридическую экспертизу подлинности подписей и печатей, содержащихся в доверенностях представителей Покупателя (Грузополучателя). Поставщик (Грузоперевозчик) не несет ответственности за последствия приема груза от неуполномоченного лица или получения груза неуполномоченным лицом в тех случаях, когда Поставщик (Грузоперевозчик) не мог установить подлинность предъявляемых документов при их обычном осмотре.

3.14. Стороны обязуются немедленно уведомлять друг друга о прекращении или об изменении таких полномочий. Риск неблагоприятных последствий в случае такого неуведомления несет неуведомившая Сторона.

Стороны гарантируют соответствие подписываемых УКЭП документов полномочиям лица, указанного в сертификате УКЭП и доверенности, а также сроку их действия.

3.15. Поставщик оставляет за собой право выставить документы на бумажном носителе в случае неоднократного (более одного раза) нарушения Покупателем срока подписания электронных документов, при отсутствии возможности выставления электронных документов.

3.16. При этом мотивированным отказом в подписании электронного документа об отгрузке Товаров, об оказании услуг является только наличие отметки в ТТН о выявленных расхождениях, а также двусторонний Акт об установлении расхождения.

Отсутствие (наличие) в электронных документах информации, наличие которой не требуется (не является обязательным) согласно действующему законодательству и установленным ФНС форматам, не может быть основанием для отказа в подписании (отклонения) электронного документа. Подтверждением направления и получения Сторонами электронных первичных учетных документов является автоматическое электронное подтверждение доставки электронного документа системы Уполномоченного оператора ЭДО.

3.17. Покупатель обязуется не вносить исправления, изменения или дополнения в передаваемые первичные учетные электронные документы в одностороннем порядке. По письменно оформленному соглашению Сторон электронный документ может быть аннулирован. При необходимости в дальнейшем может быть оформлен новый (изменённый) документ в электронной форме или на бумажном носителе.

3.18. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения конкретной Спецификации в случае неоднократного нарушения сроков поставки (в совокупности более 45 (Сорока пяти) дней) либо однократного нарушения на срок свыше 45 (Сорок пяти) дней.

Поставщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения письменного извещения Покупателя обязан вернуть Покупателю денежную сумму, уплаченную за непроизведенный (неизготовленный) Товар по соответствующей Спецификации. В случае возврата Поставщиком полученных от Покупателя денежных средств, убытки Поставщиком не возмещаются. При этом за Покупателем остается право требования оплаты пени, предусмотренного п.5.1 настоящего Договора.

3.19. Покупатель принимает, что в случае задержки производства заказа, связанной с санкционной политикой зарубежных стран, на что Поставщик не имеет возможности влиять, Поставщик вправе осуществить возврат денежных средств. В указанном случае Стороны не вправе требовать возмещения неустоек и/или убытков.

4. Гарантии и рекламации.

4.1. Поставщик предоставляет гарантийные обязательства на поставленный Товар в течение 12 (Двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами товарно-транспортной накладной или с даты, когда Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке.

4.2. Рекламация о несоответствии качеству (визуально определяемые дефекты) должна быть направлена Покупателем с приложением фотографий выявленных дефектов и Акта по электронной почте, указанной в разделе 9 настоящего Договора, и заказным письмом с уведомлением о вручении Поставщику для подписания не позднее 5 (Пяти) дней с даты приемки Товара и подписания ТТН. Повреждение тары (упаковки) при отсутствии повреждений Товара не является основанием для предъявления требований в связи с поставкой Товара ненадлежащего качества.

4.3. Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику в части скрытых недостатков, если они обнаружены в течение гарантийного срока при соблюдении Покупателем условий эксплуатации, монтажа, транспортировки и хранения Товара.

4.4. В случае вызова Поставщика для совместного освидетельствования выявленных дефектов, уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть по указанному в извещении адресу в течение 5 (Пяти) рабочих дней, не считая времени, необходимого на проезд, с даты получения соответствующего извещения для осмотра Товара и составления двухстороннего акта. В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок или отказа представителя Поставщика от подписания акта, Покупатель вправе составить акт в одностороннем порядке.

4.5. В случае возникновения между Сторонами разногласий о характере обнаруженных недостатков Товара, заинтересованная Сторона вправе за свой счет провести соответствующую товарную экспертизу. Расходы по проведенной экспертизе будет нести виновная Сторона.

4.6. Покупатель не имеет права без письменного согласия Поставщика пользоваться и распоряжаться, в том числе продавать или перерабатывать Товар, в отношении которого заявлена Рекламация.

4.7. В случае выявления недостатков Товара Покупатель вправе по своему выбору:

- потребовать безвозмездного устранения недостатков Товара;

- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены (по соглашению Сторон);

а при существенных недостатках по качеству:

- потребовать замены Товара на Товар надлежащего качества.

Сроки устранения недостатков (допоставки Товара) согласуются Сторонами, но не могут быть менее срока изготовления Товара, указанного в Спецификации, не считая времени, необходимого на доставку Товара.

4.8. В случае поставки Покупателю наряду с Товарами, ассортимент (количество, качество) которых соответствует Спецификации, Товаров с нарушением условий об ассортименте (количестве, качестве), Покупатель не вправе отказаться от Товаров, соответствующих условиям об ассортименте (количестве, качестве). Качественный Товар обмену или возврату не подлежит.

4.9. Поставщик самостоятельно вывозит дефектный Товар с объекта Покупателя. Покупатель обязан подготовить Товар к вывозу и оформить возвратные документы (Товар должен быть упакован в упаковку, аналогичную заводской, погрузка Товара в транспортное средство Поставщика осуществляется силами Покупателя).

5. Ответственность Сторон.

5.1. В случае нарушения сроков поставки согласованной партии Товара, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости Товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки путем направления претензии и выставленного к оплате счета на сумму пени. Максимальный размер неустойки не может превышать 10% (Десяти процентов) от суммы своевременно не поставленного Товара.

5.2. В случае нарушения сроков оплаты, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости Товара, оплата которого просрочена, за каждый день просрочки платежа путем направления претензии и выставленного к оплате счета на сумму пени. Максимальный размер неустойки не может превышать 10% (Десяти процентов) от суммы своевременно не оплаченного Товара.

5.3. Предъявление Сторонами неустойки является правом Стороны.

5.4. При нарушении сроков оплаты Поставщик вправе приостановить поставку Товара на срок задержки оплаты, уведомив об этом Покупателя. В этом случае положения п.5.1 настоящего Договора о неустойке не применяются.

5.5. Не допускается отказ Покупателя от принятия партии Товара, изготовленной по согласованной и подписанной Спецификации. В случае такого отказа Покупатель обязан возместить Поставщику все понесенные им фактические расходы. В случае отказа Покупателя от принятия Товара, грузоперевозчик, доставивший его, вправе составить соответствующий акт, который будет являться надлежащим подтверждением доставки Товара до склада Покупателя и подтверждением исполнения Поставщиком обязательства по поставке непринятого Покупателем Товара.

5.6. Покупатель обязуется вывезти Товар со склада Поставщика/организовать приемку Товара на складе Покупателя (Грузополучателя) (в том числе подготовить подъездные пути, разгрузочную площадку, обеспечить наличие необходимой разгрузочной техники и рабочей силы и т.д.) не позднее 7 (Семи) дней со дня направления Поставщиком письменного уведомления о готовности Товара к отгрузке (поставке), но в любом случае в сроки, обеспечивающие приемку Товара в периоды поставок, указанные в Графике поставок и оплат (если таковой предусмотрен Спецификацией/Счетом).

При нарушении Покупателем (Грузополучателем) сроков вывоза/приемки готового к отгрузке Товара, в том числе при его несвоевременной оплате, с него взимается дополнительная плата за хранение Товара из расчета 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от стоимости не вывезенного/не принятого в срок Товара за каждый день просрочки.

В случае нарушения сроков вывоза/приемки Товара Покупателем (Грузополучателем) более чем на 30 (Тридцать) дней, Поставщик вправе отказаться от сделки и передачи Товара, при этом Поставщик обязан вернуть сумму оплаты за минусом вышеуказанных расходов за хранение Товара. В случае неотгрузки Товара по причинам, изложенным в настоящем пункте, срок, установленный п.4.1 Договора, начинает течь по истечении 7 (Семи) дней, указанных в настоящем пункте.

5.7. В случае несвоевременного выполнения своих обязательств по Договору, величина неустойки должна считаться полной и окончательной компенсацией в отношении всех потерь другой Стороны.

5.8. Стороны договорились не применять к возникшим договорным отношениям ст.317.1 ГК РФ.

5.9. Размер ответственности Сторон по Договору (убытков) не превышает стоимость неисполненного (ненадлежаще исполненного) обязательства Стороны.

5.10. Стороны не несут ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору при условии, что их нарушение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся изменения и принятие законодательных, нормативных и иных правовых актов органов государственной власти; массовые беспорядки, забастовки, пикеты; взрывы, блокады; военные действия, террористические акты; пожары, наводнения, оползни, эпидемии, землетрясения, прочие стихийные бедствия и обстоятельства природного или техногенного характера, если они непосредственно повлияли на исполнение Сторонами настоящего Договора.

Сторона, для которой обстоятельства непреодолимой силы наступили либо окончились, обязана незамедлительно известить об этом другую Сторону, впоследствии подтвердив это документом, выданным официально уполномоченным на то органом РФ. При наступлении указанных обстоятельств срок исполнения Сторонами своих обязательств по Договору сдвигается, соответственно, на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

Если такие обстоятельства будут длиться более трех месяцев, Стороны обязаны незамедлительно принять решение о дальнейших действиях по исполнению настоящего Договора.

5.11. Каждая Сторона несет ответственность за все электронные документы, оформленные и переданные в соответствии с условиями настоящего Договора от имени этой Стороны, в том числе, когда ЭД был подготовлен и (или) передан лицом, не уполномоченным на это данной Стороной.

5.12. В случае возникновения споров, разногласий и конфликтов все электронные документы, подписанные УКЭП и направленные с помощью системы Уполномоченного оператора ЭДО, являются неоспоримыми доказательствами, в том числе в суде. При этом Стороны установили, что автоматическое электронное подтверждение доставки электронного документа системой Уполномоченного оператора ЭДО, а также предоставленный Уполномоченным оператором ЭДО документ (справка) о прохождении электронного документа, содержащий сведения о его получении адресатом, считается законным, имеющим юридическую силу, и означает, что противоположная Сторона получила указанный электронный документ.

Все ссылки на неполучение или получение в искаженном виде считаются ничтожными, если ссылающейся на это Стороной не будет предоставлен документ от Уполномоченного оператора ЭДО, подтверждающий отсутствие спорного документа другой Стороны в системе Уполномоченного оператора ЭДО или неполучение документа Стороной, ссылающейся на вышеуказанные обстоятельства.

6. Порядок разрешения споров.

6.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются Поставщиком и Покупателем путём переговоров. При возникновении спора из-за неясности договорного условия оно не должно толковаться в пользу той или иной Стороны и должно быть ограничено рамками ст.431 ГК РФ.

6.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путём переговоров, они передаются для рассмотрения в Арбитражный суд Московской области. Досудебный претензионный порядок обязателен. Срок ответа на претензию 30 (Тридцать) календарных дней с момента получения претензии Стороной.

7. Срок действия Договора. Порядок и условия расторжения Договора.

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до —.

7.2. Если не позднее 15 (Пятнадцати) дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не проинформирует в письменной форме другую Сторону о прекращении Договора, Договор считается пролонгированным на каждый последующий год на тех же условиях. Количество автоматических пролонгаций Договора не ограничено.

7.3. Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случае неоднократного нарушения сроков оплаты либо однократного нарушения на срок свыше 45 (Сорока пяти) дней. Покупатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения письменного извещения Поставщика обязан оплатить Поставщику сумму задолженности. При этом за Поставщиком остается право требования оплаты пени, предусмотренного п.5.2 настоящего Договора.

7.4. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в случае их несвоевременного исполнения по любым причинам.

8. Дополнительные условия.

8.1. Все отношения Сторон, не регламентированные условиями настоящего Договора, регулируются положениями действующего законодательства РФ.

Покупатель не вправе разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию, касающуюся заключения и исполнения настоящего Договора, а также передавать третьим лицам свои права и/или переводить обязанности, вытекающие из настоящего Договора, без письменного согласия Поставщика.

8.2. Все предшествующие переговоры и переписка, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу с момента подписания настоящего Договора. Выставленный на оплату Товара счет-оферта с момента подписания настоящего Договора приобретает силу счета.

8.3. Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга об изменении адреса местонахождения и почтового адреса, банковских и иных реквизитов.

8.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде и после их подписания полномочными лицами или их представителями составляют неотъемлемую часть Договора. Изменение гарантийного срока согласовывается дополнительным соглашением Сторон.

8.5. Документы, полученные посредством электронной или иной связи, в том числе с использованием Интернета, допускаются в качестве письменных доказательств в случаях и порядке, которые установлены действующим законодательством или Договором. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по адресам, указанным в разделе 9, или с использованием электронной почты. Электронные адреса, указанные в разделе 9 настоящего Договора, являются официальными, сообщения с которых должны рассматриваться как надлежащим образом авторизованные Сторонами. В случае отправления уведомлений посредством электронной почты, уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

Стороны признают, что любой ЭД, переданный в рамках Договора и заверенный действующей на момент передачи УКЭП отправителя, является эквивалентом идентичного по содержанию документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом Стороны-отправителя с проставлением печати, имеет равную с ним юридическую силу и порождает для Сторон аналогичные права и обязанности.

8.6. В случае, если согласованная Сторонами предоплата не обеспечивает возможность Поставщику закупить металл в объеме, необходимом для изготовления всей продукции, и/или производство и поставка готовой продукции осуществляется в несколько этапов (по партиям), и/или Покупатель допустил просрочку в оплате, и/или произошло изменение первоначальных объемов Спецификации (в сторону увеличения), а равно при других обстоятельствах, Поставщик не гарантирует отсутствие в готовой продукции (Товаре) отклонений по цвету (оттеночности) металла (разнотон).

В случае дозаказа Товара (внесения дополнительного Товара в уже согласованную Спецификацию), в случае повреждения Товара при монтаже, при транспортировке или выгрузке, производстве, неправильного расчёта проектировщиков, в других аналогичных случаях, Поставщик не гарантирует отсутствие цветового различия Товара (разнотон). Разнотон не является существенным недостатком Товара.

8.7. Стороны подтверждают, что не находятся в процессе ликвидации, не имеют признаков неплатежеспособности, в отношении Сторон не введена процедура банкротства или наблюдения. Стороны гарантируют, что являются добросовестными налогоплательщиками. Стороны являются полноправными собственниками принадлежащего им имущества и осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Стороны подтверждают, что имеют все надлежащим образом полученные корпоративные одобрения и разрешения относительно заключения настоящего Договора. Каждая из Сторон обладает правоспособностью и полномочиями на заключение и исполнение настоящего Договора в порядке, предусмотренном законодательством, учредительными и внутренними документами. Лица, действующие от имени Сторон, обладают полномочиями на заключение и подписание настоящего Договора, подписание всех писем, извещений, уведомлений и иных документов по Договору.

При подписании Договора Стороны гарантируют, что, заключая его, преследуют деловую цель и отразят операции в соответствии с их экономическим смыслом в налоговых декларациях и бухгалтерской отчетности, уплатят установленные действующим законодательством налоги, в том числе НДС, и исполнят иные налоговые обязательства.

8.8. Договор, а также Спецификации, Приложения и дополнения к нему, переданные по электронной почте, имеют юридическую силу до обмена оригиналами.

8.9. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Адреса и реквизиты Сторон.